ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
для субъектов малого предпринимательства
Дата:08.11.2010г.
Кому __________________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: МУ " СКЦ Киевского сельского поселения"
(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул.Горького 115-б;факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес-kievskoe@list.ru лице директора Москаленко Н.Н. предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих работ у субъекта малого предпринимательства:
наименование работ :Ремонт полов в сельском клубе х.Плавненского (филиала МУ «СКЦ Киевского сельского поселения»)
технические характеристики: Исполнитель обязан своевременно и качественно выполнить работы согласно утвержденной сметы от 01.11.2010г.
место выполнения работ : Крымский район, х. Плавненский , ул. Широкая – сельский клуб сроки выполнения работ : ноябрь-декабрь 2010г.
Источник финансирования : Краевой бюджет
Требования к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиком
максимальная цена контракта: 252 173 рубля 91 коп.
(Двести пятьдесят две тысячи сто семьдесят три рубля 91 коп. )
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по ремонту полов в сельском клубе х.Плавненского , просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) в письменной форме по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)с 08.11.2010г. по 16.11.2010г до 15ч.00мин.(по московскому времени)
(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 17 » ноября 2010г.в 15ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении.
По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней .
Приложение: форма котировочной заявки ( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :МУ "СКЦ Киевского сельского поселения"
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, ___________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу:___________________________________
в лице__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)
представляет Вам котировочную заявку на выполнение работ по ремонту полов в сельском клубе х. Плавненского (филиала МУ «СКЦ Киевского сельского поселения»)
технические характеристики: : работы обязуемся выполнить качественно согласно утвержденной смете и на всех условиях , предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.
сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2010г.
на сумму : ____________________________ (__________________ руб.__________ коп.)
Мы обязуемся , в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), выполнить работы , согласно указанных сроков в извещении и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. Мы признаем, что размещенный заказчиком запрос котировок и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (участника проведения запроса котировок) ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________ ________________ ____________
(должность) (подпись, печать) Ф.И.О.
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
.
с. Киевское « » 2010г.
МУ "СКЦ Киевского сельского поселения", именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице директора Москаленко Н.Н. , действующего на основании Устава с одной стороны и
__________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем КОНТРАКТ о нижеследующем:
1.Предмет контракта.
1.1.«Поставщик» обязуется выполнить работы по ремонту полов в сельском клубе х.Плавненского , а «Заказчик» обязуется принять работы по акту приемки выполненных работ и своевременно произвести оплату на условиях настоящего контракта.
2.Цена контракта
2.1 Цена настоящего контракта составляет ____________ руб._________ коп.
_____________________________________________________________ .
2.2. «Заказчик» обязуется перечислить «Поставщику» аванс в размере 30% от общей
стоимости работ по договору.
2.3 « Заказчик» осуществляет оплату на основании счета-фактуры и акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет « Поставщика» в течении 3(трех) дней после выполнения работ .
3 Права и обязанности сторон
3.1 «Поставщик» обязан :
3.1.1 Качественно и в сроки , указанные в настоящем контракте, выполнить работы согласно утвержденной смете.
3.2 «Поставщик» имеет право:
3.2.1. Получать оплату за работу в соответствии с условием настоящего контракта;
3.3 «Заказчик» обязан:
3.3.1 Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.2 Осуществить проверку при приемке выполненных работ , составить и подписать соответствующие документы.
3.4 «Заказчик» имеет право:
3.4.1.Требовать выполнение работ «Поставщиком» в сроки, количестве и качестве определенном настоящим контрактом;
4. Сроки поставки
4.1 Общий срок действия настоящего контракта начинается с момента подписания настоящего контракта до « 31 » декабря 2010года.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и/или неисполнения обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки выполнения работ , «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
5.3 В таком же порядке «Заказчик» возмещает «Подрядчику» пени в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки платежа по настоящему договору.
5.4 Стороны не несут ответственности по настоящему контракту в случае не исполнения обстоятельств непреодолимой силы, возникновение которых повлекло невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту. Срок исполнения обязательств переносится на время действия таких обстоятельств.
5.5 Соблюдение претензионного порядка между сторонами обязательно. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента ее получения.
5.6 В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке рассмотрение спора передается в арбитражный суд Краснодарского края .
6 .Прочите условия
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они выполнены в виде дополнительного соглашения подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2 При изменении почтовых адресов, или банковских реквизитов одной из сторон, эта сторона обязана уведомить другую сторону не позднее чем 10 дней после оформления соответствующих изменений.
Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК :
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
для субъектов малого предпринимательства
Дата:16.09.2010г.
Кому ______________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района
(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес-kievskoe лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):@list.ru)в
наименование работ :Монтаж уличного освещения от ул. Красной до ул.Красноармейской с. Киевское Крымского района
технические характеристики: Исполнитель обязан своевременно и качественно выполнить
работы согласно утвержденной сметы в соответствии с ГОСТ
место выполнения работ : Крымский район, с. Киевское, от ул. Красной до ул.Красноармейской
сроки выполнения работ: 4-й квартал 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета, по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 498 888 рублей 00коп. (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп. )
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по монтажу уличного освещения от ул. Красной до ул. Красноармейской в с. Киевское Крымского района , просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)с 16.09.2010г. по 28.09.2010г(включительно до 15ч.00м.)
(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена
« 29 » сентября 2010г.в 15ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении.
По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
Глава Киевского
сельского
поселения Я.Г. Будагов
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, _______________________________,
(наименование организации)
расположенный по адресу:_______________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________ предлагает осуществить услуги
(Ф.И.О. руководителя организации)
по монтажу уличного освещения от ул. Красной до ул. Красноармейской с. Киевское Крымского района .
технические характеристики: : работы выполняются качественно согласно утвержденной смете .
сроки выполнения работ: 4-й квартал 2010г.
на сумму : __________________________________________ (_________ руб.____ коп.)
Мы обязуемся , в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), выполнить работы , согласно указанных сроков в извещении и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (участника проведения запроса котировок) _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________ ________________ __________
(должность) (подпись, печать) Ф.И.О.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
с. Киевское "___" __________2010г.
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Киевского сельского поселения Крымского района Будагова Яниса Георгиевича , действующего на основании Устава , с одной стороны , и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице _____________________, действующего на основании Устава , заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет: « Монтаж уличного освещения от ул. Красной до ул. Красноармейской с. Киевское Крымского района »(далее по тексту – «Объект») , по сметной документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая стоимость работ по настоящему контрактусоставляет _______________рублей
( ________________________________________________ рублей _______ копеек) .
2.2. Для своевременного финансового обеспечения выполнения работ, после подписания настоящего контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% в сумме
___________________рублей
( __________________ рублей _____копейки).
3. СРОК КОНТРАКТА
3.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами , но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим контрактом взаимных обязательств.
3.2. Сроки выполнения работ: 4-й квартал 2010 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Вправе по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в сметную документацию в соответствии с п.9.6. настоящего контракта.
4.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту.
4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с момента получения письменного согласия Заказчика.
4.2.3. Вправе в письменной форме вносить предложения по изменению начальных, промежуточных и конечных сроков выполняемых работ, в случаях, если задержка сроков выполнения работ, произошла не по вине Подрядчика.
4.3.Обязанности Заказчика:
4.3.1. Передает Подрядчику подтвержденную сметную документацию на выполнение работ в полном объеме до начала производства работ.
4.3.2. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок с момента получения письменного Обращения Подрядчика.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Обязан на момент заключения контракта представить Заказчику оригиналы и копии необходимых лицензий , разрешений на право осуществления деятельности по настоящему контракту.
4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы в объеме, с качеством, в сроки, установленные настоящим контрактом в строгом соответствии со сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Заказчика по условиям аукциона , и соответствующих норм.
4.4.3. Несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.
4.4.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему контракту.
4.4.5. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядчиков, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ. Лаборатории, в том числе у субподрядчиков, должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.
4.4.6. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика).
4.4.7. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
4.4.8. Обязан по требованию в письменной форме Заказчика представлять необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего контракта.
Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.
4.4.9. Обязан обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.
4.4.10. Обязан обеспечивать, в ходе производства работ, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, устранять допущенные нарушения за свой счет.
4.4.11. Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном
соответствии со схемой, утвержденной ГИБДД.
4.4.12. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4.13. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.14. При необходимости внесения изменений в сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования Заказчиком.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Оплата за выполненные работы осуществляется по технической готовности конструктивных элементов , комплексов или видов работ при условии наличия бюджетных средств в 20-ти-дневный срок с момента и на основании актов приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком,, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с удержанием выплаченного аванса , в соответствии с выполненными и принятыми объемами работ
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ по настоящему контракту производится представителем Заказчика.
6.2. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.
Любое отклонение от сметной документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком до начала работ.
6.2.1. Любое отклонение от требований нормативных документов является дефектом.
6.3. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За несвоевременное окончание по вине Подрядчика ремонта Объекта Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% договорной цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического завершения работ.
7.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах. Срок устранения дефектов указывается в акте.
За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости дефекта за каждый день задержки.
7.3. Заказчик не оплачивает фактически выполненные объемы работ, если они выполнены с отступлениями от заданных требований по качеству, либо при их выполнении не соблюдалась технология дорожных работ, в том числе и по погодным условиям.
7.4. В случае, если Подрядчик не производит страхование строительно-монтажных рисков, возникающих в процессе строительно-монтажных работ на Объекте, оннесет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту , если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия) , военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.
8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.
8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени , в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а также последствия , вызванные этими обстоятельствами , что оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.
8.4. Решение Сторон о переносе сроков выполнения работ, приостановлении или расторжении настоящего контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.
9.2. Заказчик имеет право приостановить работы и в соответствии с п. 3 статьи 450 ГК РФ отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или частично по своему усмотрению , без обязательства возмещения ущерба , вызванного односторонним отказом от обязательств по контракту , в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:
9.2.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов;
9.2.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим контрактом сроков выполнения работ, позволяющие поставить под сомнение возможность сдачи Объекта в установленный срок;
9.2.3. Аннулирование или отсутствие у Подрядчика необходимых лицензий и разрешений на соответствующую деятельность на момент производства работ;
9.2.4. Невыполнение предписаний и распоряжений Заказчика;
9.2.5. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.
9.3. При наличии указанных в п.9.2. обстоятельств, Заказчик, считающий дальнейшее сотрудничество невозможным, письменно уведомляет другую Сторону о прекращении работ и расторжении контракта, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней. В особых случаях, обусловленных необходимостью завершения сезонных работ, данный срок может быть уточнен в соответствующем уведомлении. При оставлении уведомления без ответа контракт считается расторгнутым.
9.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
9.5. В случае расторжения настоящего контракта, Подрядчик обязан в течение 30 дней с момента расторжения контракта возместить Заказчику суммы авансов, некомпенсированные оплатой выполненных работ, а также возвратные суммы.
9.6. Внесение изменений в настоящий контракт (расторжение контракта) осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего контракта с момента подписания его Сторонами.
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом, указанном в п. 1.1. настоящего контракта, всех содержащихся в сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в течение всего гарантийного срока.
10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения дефектов.
11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.
11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон , передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в соответствии с законодательством РФ.
12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.
12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района,
353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б тел. 6-02-41.
ИНН 2337030373, КПП 233701001, БИК 040349001,
счет бюджета 40204810000000000194 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю,
л/с 992051080 в ФУ ДФБК в Крымском районе.
Глава Киевского сельского
поселения Крымского района __________________ Я.Г.Будагов
«Подрядчик»:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №6
для субъектов малого предпринимательства
Дата:19.07.2010г.
Кому ____________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района(почтовый адрес:353375 Крымский район, с.Киевское, ул. Красная 117-б, факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru)в лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование работ :Установка узла учета тепловой энергии в ДК с. Киевское Крымского района
количество : 2 узла
технические характеристики: Исполнитель обязан своевременно и качественно выполнить работы согласно утвержденной сметы( диаметр трубы должен быть –50мм)
место выполнения работ : Крымский район, с. Киевское, ул. Горького,115-б (ДК с.Киевское)
сроки поставки продукции: 3-й квартал 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета,по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 180 940 рублей (Сто восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 00 коп. )
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по установке узла учета тепловой энергии в ДК с. Киевское , просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)с 19.07.2010г. по 26.07.2010г до 15ч.00м.
(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 27 » июля 2010г.в 15ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
Глава Киевского
сельского поселения Я.Г.Будагов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №5
для субъектов малого предпринимательства
Дата: 07.07.2010г.
Кому ___________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б,факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес-kievskoe@list.ru) в лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование : Озеленение мемориала «Сопка Героев» , расположенного на территории Киевского сп Крымского района
количество : в соответствии с утвержденной сметой
технические характеристики: Исполнитель обязан своевременно и качественно выполнить работы , согласно утвержденной сметы.
место выполнения работ : мемориал « Сопка Героев» , расположенный на территория Киевского сельского поселения
сроки выполнения работ : июль-август 2010г.
Оплата за выполненные работы будет произведена из местного бюджета,по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 131 732 руб.23 коп. ( согласно утвержденной смете)
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по озеленению мемориала « Сопка Героев» , просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации) до 14 июля 2010г. 15ч00м.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 15 » июля 2010г.в 15ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
Глава Киевского
сельского поселения Я.Г.Будагов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №4
для субъектов малого предпринимательства
Дата:16.06.2010г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района (почтовый адрес:353375 Крымский район,
с. Киевское, ул. Красная 117-б, факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru)в лице главы Киевского поселения Крымского района Будагова Яниса Георгиевича предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование : Приобретение бензина АИ-92 для нужд Киевского сельского поселения Крымского район количество : 3600 литров
технические характеристики: бензин АИ-92 должен производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. №П-7 ( с дополнениями и изменениями) и/или Инструкцией « О порядке поступления ,хранения , отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и АЗС системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06-21-8-446, утвержденной 15.08.85г.
место доставки : самовывоз
сроки поставки продукции: июль-декабрь 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета, по условиям контракта.
Максимальная цена контракт :цена за 1литр бензина АИ-92- 22 рубля 20копеек
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанного товара, просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 24 июня 2010г.15ч00м.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 25 » июня 2010г.в 14ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки. Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены,
__________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу:__________________________________________________,
в лице _______________________________________предлагает осуществить поставку товара - бензина АИ-92 для нужд Киевского сельского поселения Крымского района в количестве 3600литров.
технические характеристики: : : бензин АИ-92 производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. №П-7 ( с дополнениями и изменениями) и/или Инструкцией « О порядке поступления ,хранения , отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и АЗС системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06-21-8-446, утвержденной 15.08.85г.
сроки поставки продукции: июль-декабрь 2010г.
на сумму : цена за 1литр бензина АИ-92- _________
(__________руб._______коп.)
Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), поставить товар в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе предложения (котировочной цены)и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение
(котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ(участника проведения запроса котировок) ___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ _______________ __________
(должность) (подпись,печать) Ф.И.О.
Извещение о запросе котировочной цены №
для субъектов малого предпринимательства
Дата:15.06.2010г.
Кому ________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района
(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б,факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):kievskoe@list.ru)в
наименование : Доставка щебня для восстановления дорог Киевского с/п
количество : 1200 кубов
технические характеристики: Исполнитель обязан своевременно предоставлять исправный транспорт и доставлять груз в пункт назначения
место доставки : территория Киевского сельского поселения
сроки поставки продукции: 3-й квартал 2010г
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета,по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 270 000 рублей
( доставка 1куба щебня – 225 рублей )
В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг по доставке щебня , просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 25 июня 2010г.15ч00м.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 28 » июня 2010г.в 15ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении.
По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, _______________________________,
расположенный по адресу:_______________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________ предлагает осуществить услуги по доставке щебня для восстановления дорог Киевского сельского поселения в количестве 1200 кубов .
технические характеристики: : гарантируем своевременно предоставлять исправный транспорт и доставлять груз в пункт назначения
сроки поставки продукции: 3-й квартал 2010г.
на сумму : __________________________________________________________ (_________ руб.____ коп.) ( доставка 1куба щебня – рублей)
Мы обязуемся , в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), доставить товар , согласно указанных сроков в извещении и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение (котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ(участника проведения запроса котировок) ____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________ ________________ _______
(должность) (подпись,печать) Ф.И.О.
Извещение о запросе котировочной цены № 2 для субъектов малого предпринимательства
Дата:15.06.2010г.
Кому __________________________________________________,
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района(почтовый адрес:353375 Крымский район,
с. Киевское, ул. Красная 117-б факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru)в лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование : Приобретение щебня для восстановления дорог Киевского сельского поселения
количество : 1200 кубов
технические характеристики: щебень фракции 20-40 ТУ 5711-005-03892523-95
место доставки : самовывоз
сроки поставки продукции: 3-й квартал 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета,по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 390 000 рублей
(расходы на перевозку не включены )
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанного товара просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 25 июня 2010г.15ч00м.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 28 » июня 2010г.в 14ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении.
По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма) субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, _________________________________________________,
(наименование организации)
расположенный по адресу:_________________________________________________________
в лице _______________________________________ предлагает осуществить поставку товара - щебня для восстановления дорог Киевского сельского поселения в количестве 1200 кубов .
технические характеристики: : щебень фракции 20-40 ТУ 5711-005-03892523-95
сроки поставки продукции: 3-й квартал 2010г.
на сумму : __________________________________________ (_________ руб.____ коп.)расходы на перевозку не включены.
Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), поставить товар в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе предложения (котировочной цены)и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение
(котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ(участника проведения запроса котировок) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________ ________________ _________
(должность) (подпись,печать) Ф.И.О.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
.
с. Киевское
« » 2010г.
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице главы Киевского сельского поселения Будагова Яниса Георгиевича , действующего на основании Устава с одной стороны и
______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________,
с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем КОНТРАКТ о нижеследующем:
1.Предмет контракта.
1.1.«Поставщик» обязуется предоставить «Заказчику» товар - щебень для восстановления дорог Киевского сельского поселения в количестве 1200 кубов, предназначенный для восстановления дорог Киевского сельского поселения Крымского района., а «Заказчик» обязуется принять товар и своевременно произвести оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. Доставка осуществляется « Заказчиком » за свой счет.
2.Цена контракта
2.1 Цена настоящего контракта составляет ____________ руб._________ коп. , в том числе НДС 18%.
2.2. «Заказчик» осуществляет оплату товара на основании счет- фактуры, накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет « Поставщика» в течение 5 рабочих дней с момента доставки товара и подписания акта приема –сдачи товара.
3 Права и обязанности сторон
3.1 «Поставщик» обязан :
3.1.1 Поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями ГОСТ.
3.1.2 Передать «Заказчику» документы, подтверждающие качество товара;
3.1.3 В случае поставки товара ненадлежащего качества, по требованию «Заказчика» заменить товар в течение10 дней;
3.2 «Поставщик» имеет право:
3.2.1. Получать оплату за товар в соответствии с условием настоящего контракта;
3.3 «Заказчик» обязан:
3.3.1 Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.2 Письменно уведомить «Поставщика» при выявлении товара
ненадлежащего качества.
3.3.3 Осуществить проверку при приемке товара по качеству, составить и подписать соответствующие документы.
3.4 «Заказчик» имеет право:
3.4.1.Требовать предоставление товара «Поставщиком» в сроки, количестве и качестве определенном настоящим контрактом;
3.4.2 На замену товара ненадлежащего качества.
4. Сроки поставки
4.1 Общий срок действия настоящего контракта начинается с момента подписания настоящего контракта до « 31 » декабря 2010года.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и/или неисполнения обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки поставки товара , «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
5.3 В таком же порядке «Заказчик» возмещает «Подрядчику» пени в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки платежа по настоящему договору.
5.4 Стороны не несут ответственности по настоящему контракту в случае не исполнения обстоятельств непреодолимой силы, возникновение которых повлекло невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту. Срок исполнения обязательств переносится на время действия таких обстоятельств.
5.5 Соблюдение претензионного порядка между сторонами обязательно. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента ее получения.
5.6 В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке рассмотрение спора передается в арбитражный суд Краснодарского края .
6 .Прочите условия
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они выполнены в виде дополнительного соглашения подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2 При изменении почтовых адресов, или банковских реквизитов одной из сторон, эта сторона обязана уведомить другую сторону не позднее чем 10 дней после оформления соответствующих изменений.
Адреса и банковские реквизиты сторон
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №1
для субъектов малого предпринимательства
Дата:01.02.2010г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района
(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная, 117-б//факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru)в лице главы Киевского поселения Я.Г. Будагова предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование : Офисная бумага предназначенная для повседневной работы для всех классов копировальных аппаратов и лазерных принтеров
количество : 20 упаковок ( в упаковке 5пачек бумаги)
технические характеристики: Формат А4, белизна 95-100%, плотность бумаги не менее 80г/м2, класс «С» для лазерных принтеров, копировальных аппаратов, 500 листов в пачке, идеальная точность формата каждого листа.
место доставки : самовывоз
сроки поставки продукции: февраль 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета, по условиям контракта.
максимальная цена контракта: 15 500 рублей ( цена за 1 пачку бумаги 155руб.00коп.)
требования к качеству : в соответствии с требованиями ГОСТ.
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанного товара просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское
ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 5 февраля 2010г.(дата окончания принятия предложени
(котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 8 » февраля 2010 г.по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, _______________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенный по адресу:___________________________________________________________
в лице _______________________________________ предлагает осуществить поставку товара : Офисная бумага предназначенная для повседневной работы для всех классов копировальных аппаратов и лазерных принтеров в количестве 20 упаковок ( в упаковке 5пачек бумаги)
технические характеристики: Формат А4, белизна 95-100%, плотность бумаги не менее 80г/м2, класс «С» для лазерных принтеров, копировальных аппаратов, 500 листов в пачке, идеальная точность формата каждого листа.
сроки поставки продукции: февраль2010г.
требования к качеству : в соответствии с требованиями ГОСТ.
на сумму : __________________________________________________________ (_________ руб.____ коп.)
Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), поставить товар в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе предложения (котировочной цены)и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение
(котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ(участника проведения запроса котировок) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
с. Киевское « » 2010г.
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице главы Киевского сельского поселения Будагова Яниса Георгиевича , действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________________
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем КОНТРАКТ о нижеследующем:
1.Предмет контракта.
1.1.«Поставщик» обязуется предоставить « Заказчику» товар - Офисную бумагу для всех классов копировальных аппаратов и лазерных принтеров в количестве 20 упаковок ( в упаковке 5пачек бумаги) , предназначенную для повседневной работы администрации Киевского сельского поселения Крымского района., а «Заказчик» обязуется принять товар и своевременно произвести оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. Доставка осуществляется « Заказчиком » за свой счет.
2.Цена контракта
2.1 Цена настоящего контракта составляет ____________ руб._________ коп.
_____________________________________________________________ , в том числе НДС 18%.
2.2. «Заказчик» осуществляет оплату товара на основании счет- фактуры, накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет « Поставщика» в течение 5 рабочих дней с момента доставки товара и подписания акта приема –сдачи товара.
3 Права и обязанности сторон
3.1 «Поставщик» обязан :
3.1.1 Поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями ГОСТ.
3.1.2 Передать «Заказчику» документы, подтверждающие качество товара;
3.1.3 В случае поставки товара ненадлежащего качества, по требованию «Заказчика» заменить товар в течение10 дней;
3.2 «Поставщик» имеет право:
3.2.1. Получать оплату за товар в соответствии с условием настоящего контракта;
3.3 «Заказчик» обязан:
3.3.1 Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.2 Письменно уведомить «Поставщика» при выявлении товара
ненадлежащего качества.
3.3.3 Осуществить проверку при приемке товара по качеству, составить и подписать соответствующие документы.
3.4 «Заказчик» имеет право:
3.4.1.Требовать поставки товара «Поставщиком» в сроки, количестве и качестве определенном настоящим контрактом;
3.4.2 На замену товара ненадлежащего качества.
4. Сроки поставки
4.1 Общий срок действия настоящего контракта начинается с момента подписания настоящего контракта до « 01 » март 2010года.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и/или неисполнения обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки поставки товара , «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
5.3 В таком же порядке «Заказчик» возмещает «Подрядчику» пени в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки платежа по настоящему договору.
5.4 Стороны не несут ответственности по настоящему контракту в случае не исполнения обстоятельств непреодолимой силы, возникновение которых повлекло невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту. Срок исполнения обязательств переносится на время действия таких обстоятельств.
5.5 Соблюдение претензионного порядка между сторонами обязательно. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента ее получения.
5.6 В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке рассмотрение спора передается в арбитражный суд Краснодарского края .
6 .Прочите условия
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они выполнены в виде дополнительного соглашения подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2 При изменении почтовых адресов, или банковских реквизитов одной из сторон, эта сторона обязана уведомить другую сторону не позднее чем 10 дней после оформления соответствующих изменений.
Адреса и банковские реквизиты сторон
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК от 09.11.2009г.
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района сообщает о продлении срока подачи котировочных заявок на выполнение следующих услуг:
наименование : Ремонт пола в сельском клубе х. Плавненского .
ПРИЕМ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО АДРЕСУ:
Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации).
с 09.11.2009г. по 13.11.2009г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Дата: 27.10.2009г.
Кому ___________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района
(почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б; факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru,
сайт-http://kievskaya.ru.gg/)в лице главы поселения Будагова Я.Г. предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих услуг:
наименование : Обрезка деревьев на территории Киевского сельского поселения
количество: 104 (сто четыре ) дерева
Сроки исполнения: 4-й квартал( ноябрь -декабрь) 2009года.
Оплата за оказанные услуги будет произведена из местного бюджета по
условиям контракта.
Максимальная цена контракта: 249 600 рублей
Требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в срок и качественно
Место выполнения работ: территория Киевского сельского поселения Крымского района.
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение вышеуказанных работ просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 03.11.2009г.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Цена за оказание предлагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на составление смет, транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Котировочная заявка будет рассмотрена « 05 » ноября 2009г.по адресу:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
для субъектов малого предпринимательства
Дата:16.06.2010г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района (почтовый адрес:353375 Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б
факс 8(86131)6-03-49; электронный адрес- kievskoe@list.ru)в лице главы Киевского поселения Крымского района Будагова Яниса Георгиевича предусматривает осуществить закупку способом запроса котировочной цены следующих товаров, работ, услуг(далее именуются - продукция):
наименование : Приобретение бензина АИ-92 для нужд Киевского сельского поселения Крымского района
количество : 3600 литров
технические характеристики: бензин АИ-92 должен производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. №П-7 ( с дополнениями и изменениями) и/или Инструкцией « О порядке поступления ,хранения , отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и АЗС системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06-21-8-446, утвержденной 15.08.85г.место доставки : самовывоз
сроки поставки продукции: июль-декабрь 2010г.
Оплата поставленной продукции будет произведена из местного бюджета,по условиям контракта.
Максимальная цена контракт :цена за 1литр бензина АИ-92- 22 рубля 20копеек
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанного товара, просим представить Ваше предложение (котировочную заявку) по адресу: Крымский район,
с. Киевское ул. Красная 117-б (здание администрации)
до 24 июня 2010г.15ч00м.(дата окончания принятия предложения (котировочной заявки).
Котировочная заявка будет рассмотрена « 25 » июня 2010г.в 14ч.00м. по московскому времени по адресу: Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б
(здание администрации).
Поставщики, представившие котировочные заявки, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки. Поставщик , признанный победителем, обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировок и не позднее чем через 20 дней .
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком своего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки( котировки цен) и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
субъекта малого предпринимательства
Дата:_______________2010г.
Кому :Администрации Киевского сельского поселения Крымского района
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены,
______________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу:___________________________________________________,
в лице _______________________________________предлагает осуществить поставку товара - бензина АИ-92 для нужд Киевского сельского поселения Крымского района в количестве 3600литров.
технические характеристики: : : бензин АИ-92 производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. №П-7 ( с дополнениями и изменениями) и/или Инструкцией « О порядке поступления ,хранения , отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и АЗС системы Госкомнефтепродукта СССР» № 06-21-8-446, утвержденной 15.08.85г.
сроки поставки продукции: июль-декабрь 2010г.
на сумму : цена за 1литр бензина АИ-92- ________
(__________руб._______коп.)
Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения (котировочной заявки), поставить товар в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе предложения (котировочной цены)и контракте, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящее предложение
(котировочная заявка) вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения (котировочной цены) и представление поставщиком соответствующего предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
ИНН ,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ(участника проведения запроса котировок) ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ _______________ __________
(должность) (подпись,печать) Ф.И.О.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Дата: 17.03.2011г.
ЗАКАЗЧИК: Администрация Киевского сельского поселения Крымского района Краснодарского края
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 353375 Краснодарский край ,Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б
ТЕЛЕФОН : 8(86131)6-02-41 ФАКС : 8(86131)6-03-49
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: kievskoe@list.ru
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Павленко Светлана Игорьевна
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА : ПРИОБРЕТЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
НАЧАЛЬНАЯ(МАКСИМАЛЬНАЯ)ЦЕНА КОНТРАКТА : 400 000,00 российских рублей (четыреста тысяч рублей 00 копеек)
Цена контракта должна включать в себя стоимость товара по твердой , неизменной на весь период поставки цене, с учетом расходов , связанных с доставкой и разгрузкой товара на склад Заказчика, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, стоимость упаковки, налоги и другие обязательные платежи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА: Трубы водопроводные напорные из полиэтилена 100(ПЭ100 SDR26), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2мм .
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА: 2350 пог.метров.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ : в соответствии с требованиями
ГОСТ 18599-2001,
ТУ 2248-016-40270293-2002.
МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРА: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское ул. Красная 117-б.
СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: апрель 2011г.
СРОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА: Безналичный расчет из средств местного бюджета,
100% оплата товара в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и после подписания акта приема-передачи товара на основании выставленного счета.
МЕСТО ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК: Краснодарский край ,Крымский район, с. Киевское, ул. Красная 117-б ; ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: kievskoe@list.ru
ДАТА И ВРЕМЯ ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК(время местное):
Начало: 18.03.2011г. 09:00:00
Окончание: 29.03.2011г. 12:00:00
РАССМОТРЕНИЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК: « 30» марта 2011 г. в 09:00:00 (по местному времени) по адресу: Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское ул. Красная 117-б .
СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНТРАКТА: Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение: форма котировочной заявки и проект контракта, который Заказчик намерен заключить по итогам запроса котировок.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (примерная форма)
Дата:__________2011г.
Кому: Администрации Киевского сельского поселения Крымского района Краснодарского края
Изучив направленный Вами запрос котировочной цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку- труб водопроводных напорных из полиэтилена 100(ПЭ100 SDR26), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2мм , в количестве 2350 пог.м
на сумму __________________ рублей
___________________________рублей____коп.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар в сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок , и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ:
Наименование юридического лица______________________________________
Место нахождение________________________________
ИНН налогоплательщика _________________
Банковские реквизиты___________________________________________________
______________________________________________________________________
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА № ____
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
.
с. Киевское « » 2011г.
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района Краснодарского края , именуемая в дальнейшем «Заказчик» , в лице главы Киевского сельского поселения Будагова Яниса Георгиевича , действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем КОНТРАКТ о нижеследующем:
1.Предмет контракта.
1.1.«Поставщик» обязуется предоставить « Заказчику» товар - трубы водопроводные напорные из полиэтилена 100(ПЭ100 SDR26) в количестве 2350 пог.метров , а «Заказчик» обязуется принять товар и своевременно произвести оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. Доставка осуществляется « Поставщиком » за свой счет.
2.Цена контракта
2.1 Цена настоящего контракта составляет ___________руб._________ коп.
________________________________________________________ , в том числе НДС 18%.
2.2. «Заказчик» осуществляет оплату за товар по факту поставки товара на основании выставленного счета и подписания акта приема – сдачи товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет « Поставщика» в течение 10 банковских дней.
3 Права и обязанности сторон
3.1 «Поставщик» обязан :
3.1.1 Поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями ГОСТ.
3.1.2 Передать «Заказчику» документы, подтверждающие качество товара;
3.1.3 В случае поставки товара ненадлежащего качества, по требованию «Заказчика» заменить товар в течение10 дней;
3.2 «Поставщик» имеет право:
3.2.1. Получать оплату за товар в соответствии с условием настоящего контракта;
3.3 «Заказчик» обязан:
3.3.1 Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.2 Письменно уведомить «Поставщика» при выявлении товара ненадлежащего качества.
3.3.3 Осуществить проверку при приемке товара по качеству, составить и подписать соответствующие документы.
3.4 «Заказчик» имеет право:
3.4.1.Требовать поставки товара «Поставщиком» в сроки, количестве и качестве определенном настоящим контрактом;
3.4.2 На замену товара ненадлежащего качества.
4. Сроки поставки
4.1 Общий срок действия настоящего контракта начинается с момента подписания настоящего контракта до « 01 » мая 2011года.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение и/или неисполнения обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки поставки товара , «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
5.3 В таком же порядке «Заказчик» возмещает «Подрядчику» пени в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки платежа по настоящему договору.
5.4 Стороны не несут ответственности по настоящему контракту в случае не исполнения обстоятельств непреодолимой силы, возникновение которых повлекло невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту. Срок исполнения обязательств переносится на время действия таких обстоятельств.
5.5 Соблюдение претензионного порядка между сторонами обязательно. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента ее получения.
5.6 В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке рассмотрение спора передается в арбитражный суд Краснодарского края .
6 .Прочите условия
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они выполнены в виде дополнительного соглашения подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2 При изменении почтовых адресов, или банковских реквизитов одной из сторон, эта сторона обязана уведомить другую сторону не позднее чем 10 дней после оформления соответствующих изменений.
7.Адреса и банковские реквизиты сторон
|
ЗАКАЗЧИК:
Администрация Киевского сельского поселения Крымского района Краснодарского края
353375 , Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское , ул. Красная, 117-б
ИНН 2337030373 КПП 233701001
р/с № 40204810000000000194
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г. Краснодар
БИК 040349001
Email: kievskoe@list.ru
Факс: 8(86131) 6-03-49
Телефон: 8(86131) 6-02-41
Глава Киевского сельского поселения Крымского района Краснодарского края
_________________ Я.Г. Будагов
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
|
